ARTICULO  1. - Considérase obra pública nacional toda construcción o
trabajo o servicio  de  industria  que  se  ejecute  con fondos  del
tesoro  de  la Nación, a excepción de los efectuados con  subsidios,
que se regirán  por  Ley  especial,  y las construcciones militares,
que se regirán por la Ley 12.737 y su reglamentación y
supletoriamente por las disposiciones de la presente. 

Observado por: 
Decreto Nacional 982/92 Art.1
(B.O. 22-06-92). Se delegan facultades en el Ministerio de Justicia. 

Ref. Normativas: 
Ley 12.737

   
ARTICULO 2.- Las facultades y obligaciones que establece la
presente Ley, podrán ser delegadas por el Poder Ejecutivo en
autoridad, organismo o funcionario legalmente autorizado. 

Observado por: 
Decreto Nacional 1.724/93 Art.3
(B.O. 23-08-93). Se deroga el Decreto 756/81 pero se mantienen las capacidades de las empresas de acuerdo al Decreto 756/81 hasta tanto el Consejo Asesor se expida sobre las nuevas categorías. 
Decreto Nacional 3.035/77 Art.1
(B.O. 20-10-77). Se establece la delegación de facultades en distintos organismos. 
Decreto Nacional 3.791/72 Art.1
(B.O. 26-06-72). Se delega en el Ministerio de Industria y Minería, las atribuciones de la Ley, para la realización de estudios, proyectos, obras y servicios geológico-mineros con excepción de hidrocarburos y carbón mineral. 
Decreto Nacional 1.916/72 Art.1
(B.O. 10-05-72). Se delega en la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, el ejercicio de las facultades y obligaciones que establece esta ley, para la ejecución de trabajos de conservación y planeamiento.
Decreto Nacional 4.352/57 Art.1
(B.O. 14-05-57). Se delega en la Secretaría General del Ministerio de Comunicaciones las facultades y obligaciones de la ley para la contratación y ejecución de las cuestiones relativas a la ejecución de la misma. 

Antecedentes: 
Decreto Nacional 1.827/76 Art.1
(B.O. 10-09-76). Se delega en la Secretaría de Estado de Intereses Marítimos las obligaciones y facultades emergentes de esta Ley. 
Decreto Nacional 3.467/75 Art.1
(B.O. 25-11-75). Se delega en el Comando General de la Armada las facultades y obligaciones emergentes de esta Ley. 
Decreto Nacional 285/74 Art.1
(B.O. 01-02-74). Se delega en la Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas las facultades y obligaciones de la Ley.
Decreto Nacional 4.806/71 Art.1
(B.O. 23-11-71). Se delega en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos las facultades y obligaciones de la Ley, para la ejecución de construcciones, trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública. 
Decreto Nacional 5.055/66 Art.1
(B.O. 14-02-67). Se delega en el Prefecto Nacional Marítimo, las facultades y obligaciones determinadas por esta Ley.
Decreto Nacional 2.291/65 Art.2
(B.O. 31-03-65). La derogación de las facultades acordadas en este art. comprende sólo a las obras arquitectónicas que se inicien con posterioridad al 01-01-65. 
Decreto Nacional 10.570/64 Art.14
(B.O. 22-01-65). Deroga todas las delegaciones de facultades en virtud de este art. así como toda otra atribución similar con ciertas excepciones. 
Decreto Nacional 4.720/62 Art.1
(B.O. 19-06-62). Se delega en la Dirección Nacional de Institutos Penales, de acuerdo al art. de la ley, las facultades y obligaciones determinadas, para la ejecución de los trabajos de refacción y conservación de los edificios. 
Decreto Nacional 375/61 Art.1
(B.O. 01-02-61). Se delega en la Dirección Nacional de Geología y Minería, dependiente de la Secretaría de Industria y Minería, a los fines indicados en el art. 1 del Decreto 10.834/52, las facultades y obligaciones de esta Ley. 
Decreto Nacional 681/60 Art.1
(B.O. 29-01-60). Se delega en la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería las facultades y obligaciones de la Ley para la realización de los trabajos de remodelación y refacción de sus establecimientos y edificios. 
Decreto Nacional 1.853/58 Art.1
(B.O. 05-07-58). Se delega en la Secretaría de Estado de Obras Públicas las facultades y obligaciones determinadas por las mismas. 
Decreto Nacional 7.978/57 Art.1
(B.O. 25-07-57) Se delegan las atribuciones y obligaciones emergentes de la Ley, para la ejecución de obras en elevadores de granos ysilos
Decreto Nacional 4.352/57 Art.1
(B.O. 14-05-57). Se delega en la Secretaría General del Ministerio de Comunicaciones las facultades y obligaciones de la Ley
Decreto Nacional 6.911/57 Art.1
(B.O. 26-07-57). Se establece la delegación en el Bco. Industrial de la Rep. Argentina las facultades y obligaciones a que se refiere el art., a los efectos de que pueda ejecutar exclusivamente, las obras destinadas a la reparación y conservación de los edificios de su casa central y sucursales, pero dichas facultades rigen mientras esté en vigencia el gobierno provisional. 
Decreto Nacional 23.030/56 Art.1
(B.O. 17-01-57). Se delega en la Policía Federal, las facultades y obligaciones determinadas por la misma para ejecutar los trabajos y reestructuración del edificio ocupado por el Dto. Central de Policía, que subsistirá hasta tanto se constituyan las autoridades constitucionales de la Nación. 
Decreto Nacional 35.184/47 Art.1
(B.O. 15-11-47). Se delega en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, de acuerdo con lo previsto por el art. las facultades y obligaciones para le ejecución de trabajo o servicios que revistan el carácter de obra pública. 

   
ARTICULO  3.  -  En  caso  de  que el Estado resuelva realizar obras
públicas por intermedio de personas  o entidad no oficial, procederá
conforme con lo establecido en la presente Ley. 

Observado por: 
Decreto Nacional 1.724/93 Art.3
(B.O. 23-08-93). Se deroga el Decreto 756/81 pero se mantienen las capacidades de las empresas de acuerdo al Decreto 756/81 hasta tanto el Consejo Asesor se expida sobre las nuevas categorías. 

   
ARTICULO  4.  -  Antes  de  sacar  una  obra  pública  a remate o de
contratar  directamente  su  realización, se requerirá la aprobación
del  proyecto  y  presupuesto  respectivo,    por    los  organismos
legalmente  autorizados,  que  deberá ser acompañado del  pliego de
condiciones  de la ejecución, así  como  de  las bases del llamado a
licitación a que deban ajustarse los proponentes y el
adjudicatario,  y del proyecto de contrato en caso  de  contratación
directa. La responsabilidad  del  proyecto  y de los estudios que le
han servido de base, caen sobre el organismo  que  los realizó. 
En  casos  excepcionales y cuando las circunstancias especiales  lo
requieran, el  Poder  Ejecutivo  podrá  autorizar  la adjudicación,
sobre  la  base de anteproyectos y presupuestos globales,  los  que
tendrán el carácter  de  provisional por  el tiempo necesario para
que  se  preparen  y  aprueben  los  documentos  definitivos.   
Se  podrá  llamar  a  concurso  para  la elaboración de proyectos  y
acordar premios que se consideren justos  y  estimulantes, así  como
contratar  los  proyectos  directamente  en casos especiales.  
Cuando  conviniere  acelerar  la terminación  de  la  obra,  podrán
establecerse bonificaciones o primas,  las que se consignarán en las
bases de la licitación. 

   
ARTICULO  5.  - La licitación y/o contratación de obras públicas  se
hará  sobre  la  base  de  uno  de  los  siguientes  sistemas:  
a) Por unidad de medida; 
b) Por ajuste alzado; 
c)  Por  coste y costas,  en  caso  de  urgencia  justificada  o  de
conveniencia comprobada; 
d)  Por  otros  sistemas  de  excepción  que  se  establezcan.  
En  todos  los  casos  la  contratación  podrá  hacerse  con  o  sin
provisión de materiales por parte del Estado. 

   
ARTICULO  6.  -  Podrá  ser  realizado con licitación o sin ella  el
arrendamiento  de  inmuebles y de  máquinas  (implementos,  equipos,
transportes,  embarcaciones,   dragas,  grúas  flotantes,  etcétera)
destinados a obras públicas nacionales. 

   
ARTICULO  7.  -  No  podrá llamarse a licitación ni adjudicarse obra
alguna, ni efectuarse  inversiones que no tengan crédito legal. 
Exceptúanse  de  este  requisito    las    construcciones  nuevas  o
reparaciones  que  fueron  declaradas  de reconocida  urgencia,  con
cargo de solicitar el otorgamiento del crédito  correspondiente  al
Honorable    Congreso.  En  caso  de  que  el  mismo  no  se hubiera
pronunciado dentro del período ordinario correspondiente, se  tendrá
por  acordado  el  crédito solicitado, así como la autorización para
financiarlo. (Ley de contabilidad, artículo 19.) 

Ref. Normativas: 
Ley 12.961 Art.19

   
ARTICULO  8.  -  Los  créditos  acordados para obras públicas podrán
afectarse por los importes que demande  la  adquisición  del terreno
necesario para su ejecución. 

   
*ARTICULO 9.- Sólo podrán adjudicarse las obras públicas
nacionales en remate público. 
Quedan exceptuadas de la solemnidad de la subasta y podrán ser
licitadas privadamente o contratadas en forma directa, las obras
comprendidas en los siguientes casos: 
a) Cuando el costo de la obra no exceda de $ 69.000;
b) Cuando los trabajos que resulten indispensables en una obra en
curso de ejecución, no hubiesen sido previstos en el proyecto ni
pudieran incluirse en el contrato respectivo. El importe de los
trabajos complementarios antedichos no excederá de los límites
consignados en la escala siguiente: 

 Costo original de          Hasta     Límite de la Contratación
    la obra contratada                   por obras complementarias 
 Hasta $   129.500                          $ 26.000
 Desde $   129.501        $  540.000           20 %  
 Desde $   540.001        $1.080.000           15 %  
 Desde $ 1.080.001        $2.160.000           10 %  
 Desde $ 1.060.001                             05 %  
 
Esta escala será acumulativa cuando el costo original de la
obra contratada sea superior a PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL
QUINIENTOS ($ 29.500).
c) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias
imprevistas demandaren  una pronta ejecución que no de lugar a los
trámites de la subasta, o  a  la  satisfacción de servicios de orden
social de carácter impostergable; 
d) Cuando la seguridad del Estado exija  garantía  especial  o gran
reserva; 
e)  Cuando  para  la  adjudicación resulte determinante la capacidad
artística  o  técnicocientífica,   la  destreza  o  habilidad  o  la
experiencia particular del ejecutor  del  trabajo  o  cuando éste se
halle  amparado por patente o privilegios o los conocimientos  para
la ejecución  sean  poseídos  por  una  sola persona o entidad; 
f) Cuando realizada una subasta, no haya  habido  proponente o no se
hubiera hecho oferta admisible; 
g) Los demás casos previstos en la Ley de contabilidad. 

Modificado por: 
Resolución 814/96 Art.1
(B.O. 03-07-96). 

Observado por: 
Decreto Nacional 2.517/78 Art.4
(B.O. 27-10-78). Incisos a) y b). Se faculta al Ministerio de Economía para actualizar los límites que determina dicho artículo. 
Decreto Nacional 3.558/76 Art.4
(B.O. 20-01-77). En lo sucesivo la actualización de los límites y condiciones que determinan los inc.a y b podrán realizarse cuando razones fundadas así lo aconsejen. 

Antecedentes: 
Decreto Nacional 2.517/78 Art.1
B.0. 27-10-78). Eleva monto del inciso a). 
Decreto Nacional 2.517/78 Art.2
(B.O. 27-10-78). Eleva monto del inciso b). 
Decreto Nacional 3.558/76 Art.1
(B.O. 20-01-77). Inciso a). 
Decreto Nacional 3.558/76 Art.2
(B.O. 20-01-77). Inciso b). 
Decreto Nacional 899/76 Art.1
(B.O. 08-07-76). Se exime del requisito de aval a los pagares que garantizan ciertos contratos de obras públicas hasta un monto igual al 5% del límite vigente para el caso previsto por su inciso a) 
Decreto Nacional 1.646/75 Art.1
(B.O. 23-06-75). Inciso a). 
Decreto Nacional 1.646/75 Art.2
(B.O. 23-06-75). Inciso b). 
Decreto Nacional 160/73 Art.1
(B.O. 02-08-73). Inciso a). 
Decreto Nacional 160/73 Art.2
(B.O. 02-08-73). Inciso b). 
Decreto Nacional 160/73 Art.2
(B.O. 02-08-73). Ultimo párrafo. 
Decreto Nacional 3.039/72 Art.1
(B.O. 31-05-72). Inciso a). 
Decreto Nacional 3.039/72 Art.2
(B.O. 31-05-72). Inciso b). 
Ley 16.798 Art.1
(B.O. 25-11-65). Cifra sustituida. 

Ref. Normativas: 
Ley 12.961

   
*ARTICULO 10.- La licitación pública se anunciará en el Boletín
Oficial de la Nación y en  el órgano análogo del gobierno provincial
o del territorio donde la obra  haya  de construirse,  sin perjuicio
de anunciarla en órganos privados de publicidad  o en cualquier otra
forma, en el país o en el extranjero, si así  se estimare  oportuno.
Los  anuncios obligatorios deberán publicarse con la anticipación  y
durante el tiempo que se señalan a continuación: 

  Montos del                  Días de         Días de
    Presupuesto                 Anticipación Publicación
Hasta    $  110.000              5              5
De hasta $  110.001 a 260.000   15             10
Más de   $  260.000             20             15

 Cuando para el éxito de la licitación sea conveniente, se podrán
ampliar los plazos establecidos, así como reducirlos en casos de urgencia. 

Modificado por: 
Resolución 814/96 Art.3
(B.O. 03-07-96). 

Observado por: 
Decreto Nacional 2.517/78 Art.4
(B.O. 27-10-78). Se faculta al Ministerio de Economía para actualizar los límites que determina dicho artículo. 
Decreto Nacional 3.558/76 Art.4
(B.O. 20-01-77). En lo sucesivo la actualización de los límites y condiciones que determina el art. podrán realizarse cuando razones fundadas así lo aconsejen. 

Antecedentes: 
Decreto Nacional 2.517/78 Art.3
(B.O. 27-10-78). Eleva monto. 
Decreto Nacional 3.558/76 Art.3
(B.O. 20-01-77). 
Decreto Nacional 160/73 Art.3
(B.O. 02-08-73). 
Ley 16.798 Art.1
(B.O. 25-11-65). Segundo párrafo modificado. 
Ley 14.002 Art.37
(B.O. 20-11-50). Se exceptúa de la aplicación en el Distrito Federal las disposiciones de este artículo. 

   
ARTICULO  11.  - El aviso de licitación deberá expresar: la obra que
se licita, el sitio  de  ejecución,  el  organismo  que  realiza  la
licitación,  el  lugar  donde  pueden consultarse o retirarse    las
bases  del  remate,  las  condiciones    a  que  debe  ajustarse la
propuesta,  el funcionario a que deben dirigirse  o  entregarse  las
propuestas, el  lugar,  día  y  hora  en  que haya que celebrarse la
subasta  y  el  importe  de  la  garantía que el  proponente  deberá
constituir para intervenir en ella. 

   
ARTICULO 12.- Los planos y presupuestos, la memoria y demás
documentación necesaria para información de los proponentes  estarán
a  disposición  de  los  que deseen consultarlos, durante el término
del llamado, en la sede de la autoridad licitante. 
Copias  de la documentación arriba  expresada  se  remitirán  a  la
provincia  o  territorio  donde se hará la obra, con anterioridad a
la publicación del aviso, manteniéndose  para  el  mismo  fin  y por
igual  tiempo, en oficinas de la autoridad licitante o en el juzgado
federal correspondiente. 

   
ARTICULO  13.  -  Créase  el  Registro  Nacional de Constructores de
Obras Públicas, a los efectos de la calificación  y capacitación  de
las empresas, el que se regirá por el reglamento que  deberá  dictar
el Poder Ejecutivo. 

   
*ARTICULO 14.- Antes de presentar una propuesta, el que, la
hiciese deberá depositar, en efectivo o en títulos o en bonos
nacionales, en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de
la autoridad competente respectiva, una suma equivalente al 1 %
del valor del presupuesto oficial de la obra que se licita.
La cantidad depositada no será devuelta al proponente a quien
se hiciera la adjudicación hasta después de celebrado el contrato.
Para las licitaciones o contrataciones directas que no excedan de
$60.000 no será necesario constituir previamente el depósito de
garantía, pero el solo hecho de cotizar determina la obligación de
hacerlo efectivo a simple requerimiento del organismo licitante.
La falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la
constitución  del  depósito  será  causal para desestimar la oferta. 

Modificado por: 
Resolución 814/96 Art.1
(B.O. 03-07-96). 

Observado por: 
Decreto Nacional 2.517/78 Art.4
(B.O. 27-10-78). Se faculta al Ministerio de Economía para actualizar los límites que determina dicho artículo. 
Decreto Nacional 3.558/76 Art.4
(B.O. 20-01-77). En lo sucesivo la actualización de los límites y condiciones que determina el art. podrán realizarse cuando razones fundadas así lo aconsejen. 
Decreto Nacional 411/69 Art.1
(B.O. 28-02-69). Se detallan las condiciones que deben reunir las pólizas de seguro de caución para obras públicas. 
Ley 17.804 Art.1
(B.O. 19-07-68). Las garantías previstas por este art. podrán constituirse mediante seguros de caución. 
Ley 15.275 Art.3
(B.O. 27-02-60). Régimen de excepción para lo establecido por Ley 15.275. 

Antecedentes: 
Decreto Nacional 2.517/78 Art.1
(B.O. 27-10-78). Ultimo párrafo: eleva monto. 
Decreto Nacional 3.558/76 Art.1
(B.O. 20-01-77). Ultimo párrafo. 
Decreto Nacional 1.646/75 Art.1
(B.O. 23-06-75). Ultimo párrafo. 
Decreto Nacional 160/73 Art.1
(B.O. 02-08-73). Ultimo párrafo. 
Decreto Nacional 3.039/72 Art.1
(B.O. 31-05-72). Ultimo párrafo. 
Ley 16.798 Art.1
(B.O. 25-11-65). Ultimo párrafo incorporado.
Ley 14.002 Art.37
(B.O. 20-11-50). Presupuesto para 1950-1951. Se exceptúa de la aplicación en el Distrito Federal las disposiciones de este artículo. 

   
ARTICULO  15.  -  Las  propuestas  cerradas se presentarán hasta la
fecha  y  hora señaladas para el acto  de  la  licitación  y  serán
hechas en pliegos  firmados  por  el proponente y acompañadas por el
documento  en  que  conste haberse efectuado  el  depósito  previo,
exigido por el artículo anterior. 

   
ARTICULO 16.- En el lugar, día y hora señalados en los avisos, se dará
comienzo al acto de la licitación. Vencido el plazo para la admisión
de las propuestas y antes de abrirse algunos de los pliegos presentados,
podrán los interesados pedir explicaciones o formular aclaraciones
relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura de pliegos, no se
admitirá observación o explicación alguna. 
Se abrirán las cubiertas de los pliegos  conteniendo  las propuestas
y éstas se leerán por el actuario ante los funcionarios  y  personas
que presenten el acto; terminada la lectura se extenderá acta    que
será  firmada por los funcionarios autorizantes y los asistentes  en
el momento  de  labrarse  aquella.  Los  proponentes  podrán  dejar
constancia  en  dicha  acta  de las observaciones que les merezca el
acto o cualquiera de las propuestas presentadas. 

   
ARTICULO    17.  -  Las  ofertas  complementarias  o  propuestas  de
modificaciones  que  fueran entregadas con posterioridad al acto del
remate    deben ser desechadas.  Sin  embargo,  podrán  considerarse
aclaraciones  que no alteren substancialmente la propuesta original,
ni modifiquen  las  bases  del  remate  ni el principio de igualdad
entre todas las propuestas. 

   
ARTICULO 18.- La circunstancia de no haberse presentado más de una
propuesta no impide la adjudicación. Esta caerá siempre sobre la
más conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas
para la licitación. 
La presentación de propuestas no da derecho alguno a los proponentes
para la aceptación de aquellas. 

   
ARTICULO  19.  - Presentada una propuesta o hecha la adjudicación en
la forma que determine  la  Ley  de  contabilidad,  el  proponente o
adjudicatario no podrá traspasar los derechos, en todo o  en  parte,
sin consentimiento de la autoridad competente. 
Este  consentimiento podrá  acordarse,  como  excepción,  si el que
recibiera  los  derechos  ofrece,  por  lo menos, iguales garantías. 

Ref. Normativas: 
Ley 12.961

   
ARTICULO 20.- Los proponentes deben mantener las ofertas durante el
plazo fijado en las bases de la licitación. 
Si antes de resolverse la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento
de la propuesta, ésta fuera retirada, o invitado a firmar el contrato
no se presentara en forma y tiempo o se negara a cumplir el contrato
hecho en término, perderá el depósito de garantía en beneficio de la
administración pública, sin perjuicio de la suspensión por tiempo
determinado del Registro de Constructores de Obras Públicas. 

   
*ARTICULO 21.- Entre la administración pública y el adjudicatario se
firmará el contrato administrativo de obra pública y éste afianzará
el cumplimiento de su compromiso mediante un depósito en el Banco de la
Nación Argentina por un 5% del monto del convenio, en dinero o en
títulos o en bonos nacionales, al valor corriente en plaza, o bien
mediante una fianza bancaria equivalente, a satisfacción de la
autoridad competente. Dicha fianza será afectada en la proporción y
forma que se establece en los artículos 26, 27 y 35. 
Se podrá contratar la obra con el proponente que siga  en  orden  de
conveniencia,  cuando  los  primeros  retiraran  las propuestas o no
concurriesen a firmar el contrato. 
Formarán parte del contrato que se subscriba, las bases de licitación,
el pliego de condiciones, las especificaciones técnicas y demás
documentos de la licitación. 
Para las contrataciones que no excedan de $ 69.000 la garantía podrá
ser constituida por pagaré, el que deberá ser avalado o afianzado a
satisfacción del organismo licitante, cuando supere el monto de $ 100.000. 

Modificado por: 
Resolución 814/96 Art.1
(B.O. 03-07-96). 

Observado por: 
Decreto Nacional 2.517/78 Art.4
(B.O. 23-10-78). Se faculta al Ministerio de Economía paraactualizar los límites que determina dicho artículo.
Decreto Nacional 3.558/76 Art.4
(B.O. 20-01-77). En lo sucesivo la actualización de los límitesy condiciones que determina el art. podrán realizarse cuando razonesfundadas así lo aconsejen. 
Decreto Nacional 411/69 Art.1
(B.O. 28-02-69). Se detallan las condiciones que deben reunir laspólizas de seguro de caución para obras públicas. 
Ley 17.804 Art.1
(B.O. 19-07-68). Las garantías previstas por este art. podránconstituirse mediante seguros de caución. 
Ley 14.143 Art.1
(B.O. 30-10-52). Amplía el artículo autorizando otras fianzas ogarantías. 

Antecedentes: 
Decreto Nacional 2.517/78 Art.1
(B.O. 27-10-78). Eleva monto. 
Decreto Nacional 3.558/76 Art.1
Decreto Nacional 1.646/75 Art.1
(B.O. 23-06-75). Ultimo párrafo.
Decreto Nacional 160/73 Art.1
(B.O. 02-08-73). Ultimo párrafo. 
Decreto Nacional 3.039/72 Art.1
(B.O. 31-05-72). Ultimo párrafo. 
Ley 16.798 Art.1
(B.O. 25-11-65). Ultimo párrafo incorporado.
Ley 15.275 Art.3
(B.O. 27-02-60). Se establece un régimen de excepción por elcual al solo efecto de cumplimentar lo establecido en el art. 3 de laLey 15.275 no se aplicaran las disposiciones de esta Ley. 
Ley 14.002 Art.37
(B.O. 20-11-50). Presupuesto para 1950-1951. Se exceptúa de laaplicación en el Distrito Federal las disposiciones de este artículo

   
ARTICULO  22.  -  Después  de  firmado  el contrato, se entregará al
contratista,  sin  costo,  una  copia autorizada  de  los  planos  y
presupuestos, y se le facilitarán  los demás documentos del proyecto
para que pueda examinarlos o copiarlos,  si  lo  creyese  necesario. 

   
ARTICULO  23.  -  Firmado  el  contrato,  el  contratista  no  podrá
transferirlo  ni  cederlo,  en  todo  o  en  parte, a otra persona o
entidad,  ni  asociarse  para  su cumplimiento, sin  autorización  y
aprobación de autoridad competente. 

   
ARTICULO   24.  -  Los  contratos  quedarán  perfeccionados  con  el
cumplimiento    de  los  preceptos  enunciados  en  los  precedentes
artículos, sin necesidad de otros trámites. 

   
ARTICULO  25.  -  Una  vez  firmado  el  contrato,  la  iniciación y
realización del trabajo se sujetará a lo establecido en los  pliegos
de  condiciones  generales  y especiales que sirvieron de base  para
la licitación o adjudicación directa de las obras. 

   
ARTICULO  26.  -  El  contratista  es  responsable  de  la  correcta
interpretación  de  los  planos  para  la  realización  de la obra y
responderá  de  los  defectos  que  puedan  producirse  durante   la
ejecución  y  conservación  de  la  misma  hasta la recepción final.
Cualquier deficiencia o error que constatara  en  el  proyecto  o en
los  planos,  deberá  comunicarlo al funcionario competente antes de
iniciar el trabajo. 

   
ARTICULO  27. - El contratista es responsable de cualquier reclamo o
demanda que  pudiera  originar  la  provisión  o  el uso indebido de
materiales,   sistema  de  construcción  o  implementos  patentados. 

   
ARTICULO  28.  -  El  contratista no podrá recusar al técnico que la
autoridad competente haya  designado para la dirección, inspección o
tasación de las obras; pero  si  tuviese  causas  justificadas,  las
expondrá  para  que  dicha  autoridad las resuelva, sin que esto sea
motivo para que se suspendan los trabajos. 

   
ARTICULO  29.  - El contratista se conformará con las modificaciones
en los trabajos, que le fuesen ordenados por funcionario
autorizado, siempre  que  esas  órdenes le sean dadas por  escrito y
no alteren las bases del contrato. 

   
ARTICULO  30. - Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos
o reducciones  de  costos o trabajos contratados, serán obligatorias
para el contratista,  abonándose,  en el primer caso, el importe del
aumento,  sin que tenga derecho en el  segundo  a  reclamar ninguna
indemnización  por los beneficios que hubiera dejado de percibir por
la  parte  reducida,  suprimida  o  modificada.  Si  el  contratista
justificase  haber  acopiado  o contratado materiales o equipos para
las  obras  reducidas  o suprimidas,  se  hará  un  justiprecio del
perjuicio  que  haya  sufrido  por  dicha  causa,  el  que  le  será
certificado y abonado. 
La obligación por parte del contratista, de aceptar las
modificaciones  a  que  se   refiere  el  presente  artículo,  queda
limitada de acuerdo con lo que establece el artículo 53. 

   
ARTICULO  31.  -  No  podrá  el  contratista  por  sí,  bajo  ningún
pretexto,  hacer  trabajo  alguno,  sino  con  estricta  sujeción al
contrato,  y  si  lo  hiciere  no  le  será  abonado, a menos de que
presente  orden  escrita  que  para ello le hubiere  sido  dada por
funcionario autorizado, en cuyo  caso  el pago deberá disponerse por
autoridad competente. 

   
ARTICULO  32.  -  Cuando  el  contrato establezca que el contratista
debe aportar los materiales, éstos  deberán  ajustarse estrictamente
a  las  especificaciones  que  de  los  mismos  haga  el  pliego  de
condiciones. 

   
ARTICULO  33.  -  Cuando sin hallarse estipulado en las condiciones
del contrato, fuese  conveniente  emplear  materiales pertenecientes
al Estado, se descontará al contratista el importe  que  resulte del
estudio   equitativo  de  valores,  cuidando  que  la  provisión no
represente  una  carga  extracontractual  para  el contratista, y se
reconocerá  a  éste el derecho de indemnización por  los  materiales
acopiados y los  contratados, en viaje o en construcción, si probare
fehacientemente la existencia de los mismos. 

   
ARTICULO  34.  -  Si  para llevar a cabo las modificaciones a que se
refiere el artículo 30,  o  por  cualquier  otra  causa,  se juzgase
necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas,  será
requisito  indispensable para la validez de la resolución, comunicar
al contratista  la  orden correspondiente por escrito, procediéndose
a la medición de la obra  ejecutada,  en  la  parte  que  alcance la
suspensión y a extender acta del resultado. 
En  dicha  acta  se  fijará  el  detalle  y  valor  del plantel, del
material  acopiado y del contratado, en viaje o construcción,  y  se
hará una nómina  del personal que deba quedar a cargo de la obra. El
contratista, tendrá  derecho, en ese caso, a que se le indemnice por
todos los gastos y perjuicios,  que  la  suspensión le ocasione, los
que deberán serle certificados y abonados. 

   
ARTICULO  35.  -  Las  demoras en la terminación de los trabajos con
respecto a los plazos estipulados,  darán  lugar  a la aplicación de
multas  o  sanciones que serán graduadas por el Poder  Ejecutivo  de
acuerdo con  la  importancia  del atraso, siempre que el contratista
no pruebe  que  se  debierón a causas  justificadas  y  éstas  sean
aceptadas por autoridad competente. 
El contratista quedará  constituído  en  mora  por el solo hecho del
transcurso  del  o  de  los  plazos  estipulados  en el  contrato  y
obligado  al  pago de la multa aplicada, pudiéndosele  descontar  de
los certificados  a  su favor, de las retenciones para reparo o bien
afectar la fianza rendida. 

   
ARTICULO  36.  -  El  contratista deberá mantener al día el pago del
personal que emplee en  la obra y no podrá deducirle suma alguna que
no responda al cumplimiento  de  Leyes  o  de resoluciones del Poder
Ejecutivo o del Poder Judicial, y dará estricto  cumplimiento  a las
disposiciones  sobre legislación del trabajo y a las que en adelante
se impusieran. Sin  perjuicio  de  lo establecido en el artículo 39,
toda  infracción  al  cumplimiento  de  estas    obligaciones  podrá
considerarse  negligencia  grave a los efectos de la  rescisión del
contrato por culpa del contratista  y  en  todos los casos, impedirá
el trámite y el pago de los certificados de obras. 

   
ARTICULO 37.- El contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión
de su parte, reclamar aumento de los precios fijados en el contrato.
Las equivocaciones del presupuesto, en cuanto a extensión o valor de las
obras, se corregirán en cualquier tiempo hasta la terminación del
contrato. 
En estos casos el contratista tendrá el derecho que le acuerdan los
artículos 38 y 53. 

   
ARTICULO  38.  -  Si  en el contrato de obras públicas celebrado, la
administración hubiera fijado precios unitarios y las
modificaciones o errores  a  que  se  refieren los artículos 30 y 37
importasen en algún ítem un aumento o disminución  superiores  a  un
20%  del  importe del  mismo,  la  administración  o el contratista
tendrá  derecho  que  se  fije  un  nuevo  precio unitario de  común
acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio  se  aplicará  a la
totalidad  del  trabajo  a  realizar en el ítem, pero si se trata de
aumentos, sólo se aplicará a la  cantidad  de trabajo que exceda de
la que para este ítem figura en el presupuesto  oficial  de la obra.
Si  no  se logrará acuerdo entre los contratantes, la administración
podrá  disponer    que  los  trabajos  del  ítem  disminuído  o  los
excedentes del que se  ha aumentado, se lleven a cabo directamente o
por nuevo contrato, sin  derecho  a reclamación alguna por parte del
contratista. 
La supresión total de un ítem sólo  dará  al  contratista el derecho
que le confiere el artículo 53. 

   
ARTICULO  39. - El contratista no tendrá derecho a indemnización por
causas de pérdidas,  averias  o perjuicios ocasionados por su propia
culpa, falta de medios o errores  en  las  operaciones  que  le sean
imputables. Cuando esas pérdidas, averias o perjuicios provengan de
culpa  de  los  empleados  de la administración, o de fuerza mayor o
caso fortuito, serán soportados  por la administración pública. 
Para  los  efectos  de  la  aplicación    del  párrafo  anterior  se
considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor: 
a)  Los  que  tengan  causa directa en actos de  la  administración
pública, no previstos en los pliegos de licitación; 
b)  Los  acontecimientos  de origen  natural  extraordinarios  y  de
características tales que impidan  al contratista la adopción de las
medidas necesarias para prevenir sus efectos. 
Para tener derecho a las indemnizaciones  a  que  se  refiere  este
artículo, el contratista deberá hacer la reclamación
correspondiente  dentro  de  los  plazos  y  en  las condiciones que
determinen los pliegos especiales de cada obra. 
En caso de que proceda la indemnización, se pagará el  perjuicio de
acuerdo,  en cuanto ello sea posible, con los precios del  contrato. 

   
ARTICULO  40.  -  Las  obras  podrán recibirse parcial o totalmente,
conforme  con  lo establecido en  el  contrato;  pero  la  recepción
parcial también  podrá  hacerse cuando se considere conveniente, por
autoridad competente. 
La  recepción  total o parcial  tendrá  carácter provisional  hasta
tanto se haya cumplido  el  plazo de garantía que se hubiese fijado. 

   
ARTICULO  41.  -  La  recepción  definitiva  se llevará a efecto tan
pronto expire el plazo de la garantía que se hubiese  fijado  en  el
contrato,  siendo  durante  este plazo el contratista responsable de
la  conservación y reparación  de  las  obras,  salvo  los defectos
resultantes del uso indebido de las mismas. 

   
ARTICULO  42.  -  En los casos de recepciones parciales definitivas,
el contratista tendrá  derecho  a  que  se  le  devuelva o libere la
parte proporcional de la fianza y de la garantía  para  reparo,  con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 20, 44 y 46. 

   
ARTICULO  43.  - Si las obras no estuviesen ejecutadas con arreglo a
las condiciones  del  contrato,  se  podrá  suspender  la  recepción
provisional  hasta que se halle en ese estado, sin perjuicio  de  la
aplicación de los artículos 35 y 50 si correspondiera. 

   
ARTICULO 44.- No se cancelará la fianza al contratista hasta que no se
apruebe la recepción definitiva y justifique haber satisfecho la
indemnización de los daños y perjuicios que corran por su cuenta. 

   
ARTICULO 45.- Las condiciones de pago se establecerán también en los
pliegos de condiciones generales y en los particulares para cada obra. 

   
ARTICULO 46.- Los pliegos de condiciones graduarán la imposición y
liberación de garantías correspondientes a las liquidaciones parciales
de los trabajos. 

Observado por: 
Decreto Nacional 411/69 Art.1
(B.O. 28-02-69). Se detallan las condiciones que deben reunir las pólizas de seguro de caución para obras públicas. 
Ley 17.804 Art.1
(B.O. 19-07-68). Las garantías previstas por este art. podrán constituirse mediante seguros de caución. 

   
ARTICULO  47.  -  Las  sumas  que deban entregarse al contratista en
pago de la obra, quedan exentas  de  embargo judicial, salvo el caso
en que los acreedores sean obreros empleados  en  la  construcción o
personas  a  quienes  se deban servicios, trabajos o materiales por
ella. 
Sólo se admitirá el embargo  por  los  acreedores  particulares  del
contratista,  sobre  la  suma  liquidada  que quedase a entregársele
después de la recepción definitiva de la obra. 

   
*ARTICULO 48.- Si los pagos al contratista se retardasen de la fecha en
que, según contrato, deban hacerse, éste tendrá derecho a reclamar
intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina, para los
descuentos sobre certificados de obra. 
Si el retraso fuere causado por el contratista, debido a reclamaciones
sobre mediciones u otras causas con motivo de la ejecución de la obra,
y ellas resultasen infundadas, o se interrumpiese la emisión o el
trámite de los certificados u otros documentos por actos del mismo, no
tendrá derecho al pago de intereses. 

Modificado por: 
Ley 21.392 Art.8
(B.O. 26-08-76). Párrafo sustituido. 

Observado por: 
Ley 21.392 Art.4
(B.O. 26-08-76). Se exime de lo dispuesto en el primer párrafodel art. 48 a los saldos actualizados de deuda que gozarán de un interés de hasta 5%.

   
ARTICULO 49.- En caso de muerte, quiebra o concurso civil del
contratista, quedará rescindido el contrato, a no ser que los herederos,
o síndico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra bajo
las condiciones estipuladas en aquél. La administración nacional fijará
los plazos de presentación de los ofrecimientos y podrá admitirlos o
desecharlos, sin que, en el último caso, tengan dichos sucesores
derecho a indemnización alguna. 

   
ARTICULO  50.  -  La  administración  nacional  tendrá  derecho a la
rescisión del contrato, en los casos siguientes: 
a)  Cuando  el  contratista  se  haga  culpable  de  fraude  o grave
negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones
estipuladas en el contrato; 
b) Cuando  el  contratista  proceda a la ejecución de las obras con
lentitud, de modo que la parte  ejecutada  no  corresponda al tiempo
previsto  en los planos de trabajo y a juicio de  la  administración
no puedan terminarse en los plazos estipulados; 
c) Cuando el  contratista se exceda del plazo fijado en las bases de
licitación para la iniciación de las obras; 
d) Si el contratista  transfiere  en todo o en parte su contrato, se
asocia  con otros para la construcción  o  subcontrata,  sin  previa
autorización de la administración; 
e) Cuando  el  contratista abandone  las  obras  o  interrumpa  los
trabajos  por  plazo  mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando
el abandono o interrupción  sean  continuados  por  el término de un
mes. 
En el caso del inciso b), deberá exigirse al contratista  que  ponga
los  medios necesarios para acelerar los trabajos hasta alcanzar  el
nivel  contractual  de  ejecución  en  el  plazo  que  se  le fije y
procedera a la rescisión del contrato si éste no adopta las  medidas
exigidas con ese objeto. 
En  el  caso  del  inciso  c),  se  podrá  prorrogar  el plazo si el
contratista demostrase que la demora en la iniciación de  las  obras
se  ha  producido  por  causas  inevitables  y  ofrezca  cumplir  su
compromiso.  En  caso  de  que  no  proceda  el  otorgamiento de esa
prórroga,  o  que  concedida  ésta,  el  contratista  tampoco diera
comienzo  a  los  trabajos  en  el  nuevo  plazo fijado, el contrato
quedará rescindido con pérdida de la fianza. 

   
ARTICULO  51.  -  Resuelta  la rescisión del contrato, salvo el caso
previsto en el inciso c) del  artículo  anterior,  ella  tendrá  las
siguientes consecuencias: 
a)  El  contratista  responderá  por  los  perjuicios  que sufra la
administración  a  causa  del  nuevo  contrato que celebre para  la
continuación de las obras, o por la ejecución de éstas
directamente; 
b)  La  administración  tomará,  si  lo cree  conveniente  y  previa
valuación convencional, sin aumento de  ninguna especie, los equipos
y  materiales  necesarios  para la continuación  de  la  obra;  
c) Los créditos que resulten por los materiales que la
administración  reciba, en el  caso  del  inciso  anterior,  por  la
liquidación de partes  de  obras  terminadas u obras inconclusas que
sean de recibo, y por fondos de reparos,  quedarán  retenidos  a  la
resulta de la liquidación final de los trabajos; 
d)  En  ningún  caso  el contratista tendrá derecho al beneficio que
obtuviese  en la continuación  de  las  obras  con  respecto  a  los
precios del contrato rescindido; 
e) Sin perjuicio  de  las  sanciones  dispuestas  en  esta  Ley, el
contratista  que  se  encuentre comprendido en el caso del inciso a)
del artículo anterior perderá además la fianza rendida. 

   
ARTICULO  52.  - En caso de que rescindido el contrato por culpa del
contratista, la  administración  resolviera  variar  el proyecto que
sirvió  de base a la contratación, la rescisión sólo determinará  la
pérdida de  la  fianza,  debiendo liquidarse los trabajos efectuados
hasta la fecha de la cesación de los mismos. 

   
ARTICULO  53.  -  El  contratista  tendrá  derecho  a  rescindir  el
contrato, en los siguientes casos: 
a)  Cuando  las  modificaciones  mencionadas en el artículo 30 o los
errores a que se refiere el artículo  37  alteren el valor total  de
las obras contratadas en un 20 % en más o en menos; 
b) Cuando la administración pública suspenda  por  más de tres meses
la ejecución de las obras; 
c) Cuando el contratista se vea obligado a suspender  las  obras por
más de tres meses, o a reducir el ritmo previsto en más de un  50  %
durante   el  mismo  período, como  consecuencia  de  la  falta  de
cumplimiento  en  término,  por  parte  de  la administración, de la
entrega  de  elementos  o materiales a que se hubiera  comprometido;
d)  Por  caso  fortuito  y/o    fuerza  mayor  que  imposibilite  el
cumplimiento  de  las obligaciones emergentes  del  contrato;  
e) Cuando la administración  no  efectúe  la entrega de los terrenos
ni realice el replanteo de la obra, dentro  del  plazo fijado en los
pliegos especiales más una tolerancia de treinta días. 

   
ARTICULO  54. - Producida la rescisión del contrato en virtud de las
causales  previstas   en  el  artículo  anterior,  ella  tendrá  las
siguientes consecuencias: 
a) Liquidación a favor  del  contratista previa valuación practicada
de común acuerdo con él sobre  la  base  de los  precios,  costos y
valores  contractuales,  del  importe  de los equipos, herramientas,
instalaciones,  útiles y demás enseres necesarios  para  las  obras,
que éste no quiera retener; 
b)  Liquidación  a   favor  del  contratista  del  importe,  de  los
materiales acopiados  y los contratados, en viaje o en elaboración,
que sean de recibo; 
c) Transferencia, sin pérdida  para el contratista, de los contratos
celebrados  por  el mismo, para la  ejecución  de  las  obras;  
d) Si hubiera trabajos  ejecutados,  el  contratista deberá requerir
la  inmediata recepción  provisional  de  los    mismos,   debiendo
realizarse  su  recepción  definitiva  una  vez vencido el plazo  de
garantía; 
e) Liquidación a favor del contratista de los  gastos  improductivos
que  probare  haber  tenido  como  consecuencia de la rescisión  del
contrato; 
f) No se liquidará a favor del contratista  suma alguna por concepto
de  indemnización  o de beneficio que hubiera podido  obtener  sobre
las obras no ejecutadas. 
En el caso del inciso  d)  del artículo 53, no será de aplicación el
inciso e) del presente artículo. 

   
ARTICULO 55.- Todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación e
interpretación de los contratos de obras públicas, derivadas de los
mismos,  deberán  debatirse    ante    la  jurisdicción  contencioso
administrativa, renunciando expresamente  los  contratistas  a  toda
otra jurisdicción. 
La  exigencia  de  este artículo será voluntaria para el contratista
hasta tanto no se dicte la Ley que rija el trámite en lo
contenciosoadministrativo.  En  caso  de someterse el contratista al
actual  trámite  podrá convenir con la autoridad  administrativa un
tribunal arbitral que decida en única instancia. 

   
ARTICULO 56.- Exceptúase de la substanciación dispuesta por el artículo
49 de la Ley de contabilidad la contratación de cualquier provisión
destinada a las obras públicas nacionales. 

Ref. Normativas: 
Ley 12.961 Art.49
Ley 12.737

   
ARTICULO 57.- Derógase la Ley 775 y toda otra disposición legal que se
oponga a la presente Ley, con excepción de la Ley 12.737 para
construcciones militares. 

   
ARTICULO 58. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.